תיק · שלום
שלום · בית משפט השלום בתל אביב -יפו
מסמך אחד · 11.10.2026 · 1 בחיפוש, 0 בארכיון
התובעת תבעה פיצויים בגין איחור של הנתבעת במסירת משרדים שכורים. בית המשפט קבע שמועד הטופס 4 לא דחה את המועד החוזי, והאיחור היה כ-9 חודשים, אך התובעת לא הוכיחה נזק וקשר סיבתי, והטענה לפיצוי על דרך האומדנה נטענה כהרחבת חזית. התביעה נדחתה ללא…
רונית פינצ'וק-אלט