תחום
פסיקה בחוזים
כריתת חוזה, פרשנותו, תום לב במשא ומתן ובקיום, הפרה והתרופות עליה: אכיפה, ביטול ופיצויים. ההלכות המרכזיות של בית המשפט העליון בתחום, למשל בפרשנות חוזים, מכוונות את בתי המשפט בכל הערכאות.
פסקי דין והחלטות שסווגו בתחום הזה, מהחדש לישן.
1,078 מסמכים · עמוד 3 מתוך 22
- פסק-דין19 עמ׳
ע"א 4873/18 · דוד ניצן נ. אסם השקעות בע"מ
בית המשפט העליון קיבל את הערעור על דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד יצרנית קטשופ שסימנה את מוצרה כמכיל "רכיבים טבעיים בלבד" אף שהוא מכיל סוכר. נקבע כי תקן הסוכר חל גם על סוכר כרכיב במוצר אחר, ואוסר לסמנו כטבעי, וכי הוראות תקן מיוחד גוברות על תקן הסימון…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה2 עמ׳
רע"א 6925/19 · רוני בר דוד נ. כוכבה טרמצ'י
המבקשים, יורשי המשכיר, ביקשו רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שאישר את דחיית תביעתם לפינוי חנות שהושכרה בשכירות מוגנת ולסילוק יד. בית המשפט העליון קבע כי הקביעות אינן מעוררות שאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, וכי אין צורך ברשות לערער למניעת…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה4 עמ׳
רע"א 6797/19 · עלה מגידו בע"מ נ. ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון
בית המשפט העליון דחה בקשה לרשות ערעור ב"גלגול שלישי" בעניין חיוב חברת מוקד אזעקה בפיצוי מעבר לתניית הגבלת האחריות בחוזה. נקבע כי הטענות נטועות בנסיבות הקונקרטיות של המקרה ובהתרשמות הערכאות הקודמות מהתשתית העובדתית, ואין בהן עניין ציבורי רחב. הבקשה לעיכוב…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה3 עמ׳
רע"א 6589/19 · עירנית מעודה נ. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתביעת פיצויים לנפגע תאונת פגע וברח נדחתה. נקבע כי הבקשה אינה מעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות כללית ואינה דרושה למניעת עיוות דין. עצם שינוי התוצאה בערכאת הערעור אינו עילה למתן רשות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה2 עמ׳
רע"א 5870/19 · רפאל (רפי) שפירא לוי נ. חיים מאיר ינקוביץ עו"ד
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שקבע את זכאותו של קרוב משפחה של בעל נכס לתשלום של 54,000 שקלים מאת מתווכי מקרקעין, על בסיס פרשנות הביטוי "1% מהעסקה" בכתב התחייבות. נקבע כי הבקשה נסבה על יישום הדין בנסיבות ספציפיות ואינה…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין7 עמ׳
ע"א 5530/18 · ניסים עדיקה נ. עו"ד יעקב אמסטר
בית המשפט העליון דחה ערעורים בתביעת נזיקין נגד כונס נכסים שהטעה את הצדדים לגבי סכום בקופת הכינוס בטרם חתימת הסכם פשרה בפירוק שותפות. נקבע כי התובע לא הוכיח קשר סיבתי ונזק, וכי יכול היה לבקש ביטול ההסכם מחמת טעות. לא נמצא מקום להתערב בפסיקת פיצוי לעוגמת נפש.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין8 עמ׳
ע"א 10210/17 · היי סיין בע"מ נ. בלורן יבוא ושיווק פרזול בע"מ
בית המשפט העליון דחה ערעור על חיוב חברה בערבותה לחובות חברה אחרת. אף אם הופרה חובת היידוע מכוח תום הלב, הערבת לא הוכיחה שנגרם לה נזק, ואין להתערב בממצאי העובדה. המערערת חויבה בהוצאות בסך 25,000 ש"ח.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה4 עמ׳
ע"א 4304/19 · חברת אסיה חדרה ישראל בע"מ נ. עיריית חדרה
בית המשפט העליון נתן סעד זמני המונע חילוט חלק מהערבות הבנקאית האוטונומית, בשיעור הפער בין הערבות לפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה. נקבע כי מאזן הנוחות נוטה למבקשות, שכן המשיבה לא הראתה כי קבלת הבקשה תפגע בה ממשית. הבקשה התקבלה ללא צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין19 עמ׳
ע"א 7186/15 · יואל בורשטיין נ. שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ
הערעור נדחה. אמנם ההסכם השעתי לא החליף את הסכם הייעוץ, אך הסכם הייעוץ אינו מקים זכאות לדמי הצלחה בגין תוצאות התדיינות משפטית, ובכל מקרה לא הוכח קשר סיבתי בין עבודת המערערים להסדר הפשרה. לא ניתן צו להוצאות בערכאה זו.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין13 עמ׳
ע"א 1124/18 · אביב אוחנה לובצקי נ. מכללת א.ר פסגות בע"מ
ערכאת הערעור דחתה את הערעור וערעור שכנגד על פסק דין חלקי בתביעות הדדיות בגין הסכם לשיתוף פעולה בתחום הנדל"ן. נקבע כי ביטול ההסכם על ידי המשיבים נעשה שלא כדין, וכי סעיפי אי-התחרות 9.1 ו-9.2 הם נפרדים, כך שהפרת סעיף 9.1 אינה מזכה בתמורה המוסכמת אלא מחייבת הוכחת…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה3 עמ׳
רע"א 3038/19 · נט אקספרט מערכי תקשוב בע"מ נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי של חברה שביקשה תשלום שכר ייעוץ נוסף ממשרד הממשלה. נקבע כי חוק ההנמקות אינו חל על דרישה חוזית לתשלום, וכי ריבית פיגורים אינה מוטלת בנקל ללא הוראה מפורשת. ההשגות העובדתיות אינן מעוררות שאלה עקרונית או עיוות דין.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין1 עמ׳
בג"ץ 4786/18 · אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ נ. רשות החשמל
בג"ץ 4786/18 עסק בעתירה של אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ נגד רשות החשמל וחברת החשמל לישראל. בהמלצת בית המשפט חזרה העותרת מהעתירה, והיא נדחתה ללא צו להוצאות. פסק הדין אינו מכיל נימוקים משפטיים מהותיים.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין10 עמ׳
ע"א 2209/18 · אורלן הנדסת בנין ופיתוח בע"מ נ. הנאמנות לתכנון ופתוח שרותים
בית המשפט העליון דחה את הערעורים וקבע כי סילוק הקבלן ללא התראה כנדרש בחוזה ולפני תום תקופת הארכה מזכה אותו בפיצוי המוסכם למקרה של הפסקת עבודה, אך אינו מונע מהמזמינה לקבל פיצוי בגין נזקי האיחור. נקבע כי מתן ארכה מפקיע זמנית את תרופת הביטול בלבד. נדחו טענות…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין4 עמ׳
ע"א 9179/16 · חזן מאיר נ. דור לדור נהריה (94)
בית המשפט העליון דחה את הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בכל הנוגע לחבות החברה וקיבל חלקית את הערעור של הערב. נקבע כי פסק הדין קמא לא הנמיק דיו את חבותו האישית של הערב, ולכן הוחזר הדיון בשאלה זו לבית המשפט המחוזי. אין צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין2 עמ׳
ע"א 376/18 · משה כהן נ. משה קטן
הצדדים הגיעו בהמלצת בית המשפט להסכם פשרה: תשלום נוסף של 700,000 ₪ ושחרור הסכום המופקד בנאמנות לידי המערער. המערער יפעל להמצאת מסמכים לרישום הזכויות ולביטול עיקולים, ועורך דין מונה ככונס נכסים לרישום הזכויות. הערעורים נדחו בכפוף להסכמה, ללא צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין21 עמ׳
ע"א 2262/17 · פז חברת נפט בע"מ נ. ישראל דיעי
בית המשפט העליון דחה את הערעור של חברת הדלק על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי הסייג לתניית הוויתור מתקיים ושלא התיישנה התביעה. נקבע שהמערערת מנועה מלטעון לאי קיומו של הסייג מאחר שסיכלה אותו בהתנהגותה תוך שמירה על סודיות הסדרי הפשרה. הדיון בשאלת פיצול התביעה…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין1 עמ׳
ע"א 3314/18 · א. דורי בנייה בע"מ נ. נתיבים דרום בע"מ
הצדדים הגיעו להסכמה בהמלצת בית המשפט לפיה תשיב המשיבה למערערת סך של 1,300,000 ₪ כולל מע"מ, והסכסוך יבוא לכלל סיום. בית המשפט קבע כי ההסכמה באה חלף פסק הדין של הערכאה הקודמת, ולא נדרש לשאלות המשפטיות שהתעוררו בו. לא נפסקו הוצאות והפיקדון יוחזר למפקידו.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין6 עמ׳
ע"א 3805/17 · קיבוץ כרמים - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ. אנטיפוד השקעות בע
בית המשפט העליון קיבל את הערעור בעיקרו. נקבע כי אין לפסוק פיצויי הסתמכות וקיום יחד, כי אין מקום לפיצויי הסתמכות נוכח ההסכם החלופי, וכי פיצויי הקיום יופחתו לשנת 2009 בלבד. הפיצוי הועמד על 365,000 ₪ במקום 1,225,000 ₪ ושכר הטרחה הופחת.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין1 עמ׳
ע"א 558/19 · שחר בן מאיר עו"ד נ. FACEBOOK , INC
המערער ערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתביעתו נגד פייסבוק. לאחר שההרכב העיר כי פייסבוק לא התחייבה חוזית כפי שפורט בכתב התביעה, הסכים המערער שלא לעמוד על הערעור. הערעור נדחה ללא צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- תקצירים2 עמ׳
ע"א 6295/16 · איברהים קוזלי נ. מדינת ישראל
בית המשפט העליון קבע בדעת רוב כי מוצאי עצמות נעדר זכאים לפרס שהמדינה הבטיחה למי שימסור מידע אמין עליו. נקבע כי הזכאות לא נשללה מי שמצא את המידע במקרה, וכי די בתקווה סבירה לזכות בפרס. המדינה לא חזרה מההצעה ולא פרסמה ביטולה כראוי, ולכן חויבה לשלם.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה5 עמ׳
דנ"א 2390/19 · דניאל סיטון נ. אברהם עג'אם
בית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בפסק דין שקבע כי ההסכם הסופי בין הצדדים לעסקת מקרקעין אינו משקף את אומד דעתם ושיפוי המבקש בתשלומי מס אינו מוצדק. נקבע כי ההכרעה נשענה על נסיבות עובדתיות פרטניות ואינה מהווה הלכה חדשה. הטענה על הכרעה בטענות שלא נטענו נדחתה…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין6 עמ׳
ע"א 2461/16 · מדינת ישראל נ. תחנת אוטובסים מרכזית ירושלים
הערעור והערעור שכנגד נדחו, תוך קבלת ערעור המדינה בנקודה אחת בלבד: דמי הניהול שנפסקו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ולא ריבית פיגורים. נקבע כי הליקויים במושכר היוו הפרה יסודית, והודעת הביטול הייתה כדין לגבי השטח שפונה בנובמבר 2011. אין צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין5 עמ׳
רע"א 1097/19 · פלוני נ. פלוני
בית המשפט העליון קיבל ערעור על החלטה שהורתה על פינוי שוכרת מדירה שנרכשה בכפוף לצו מניעה זמני. נקבע כי אין לראות בהשכרה לתקופה קצרה הפרה ברורה של צו שאינו בהיר דיו, וכי שיקולי מאזן הנוחות בפינוי משפחה עם ילדים תומכים בעיכוב הפינוי. הוטל על הרוכש להפקיד ערובה…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה2 עמ׳
רע"א 7947/18 · יעקב בלוי נ. משולם כהן
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות לערער על פסק דין של בית המשפט המחוזי, אשר ביטל חיוב בפיצויים מוסכמים בהסכם מכר דירה. נקבע כי טענות הנוגעות לפרשנות ההסכם בנסיבות הקונקרטיות אינן מקימות עילה למתן רשות לערער. לא נמצא עיוות דין חמור, ולא נפסק צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין9 עמ׳
ע"א 8934/17 · עו"ד אלי זהר - נאמן מטעם המכון רפורמות מבניות בע"מ נ. החברה
בית המשפט העליון קבע כי הסכם שכר טרחה מותנה לא שלל את זכאות היזמים לשכר ראוי לפי סעיף 46 לחוק החוזים, לאחר שהמיזם נעצר באמצע בשל הלכת שיח חדש. בית המשפט העמיד את שעת העבודה על 150 דולר ולא 110 דולר, והעלה את הסכום שנפסק מ-4,675,000 ש"ח ל-6,369,000 ש"ח. הערעור…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין18 עמ׳
ע"א 1978/18 · ש. כהן הנדסה בע"מ נ. החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
בית המשפט העליון קיבל בחלקו את ערעור הקבלן ודחה את ערעור המזמין. נקבע כי עבודות נוספות (מבנה המועדון) נתמחרו לפי מחירי המכרז, אך יש להכיר בארכה בגינן ולא לחייב בפיצוי מוסכם לתקופה זו. הניכוי בגין ליקויי בנייה הופחת, וסכום החיוב לקבלן נקבע על 203,610 ש"ח.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין2 עמ׳
ע"א 4819/16 · שי כהן נ. לאה גבריאל - קוליש
המערערים, שרכשו דירות שלא נבנו בגבעת זאב, ערערו על גובה הפיצוי שנפסק להם לפי סעיף 11(א) לחוק החוזים, בטענה שדברי המשיבה 1 בעדותה על שווי הדירות מהווים הודאת בעל-דין. בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בפסק הדין, אימץ אותו והדגיש שהעדות אינה מהווה הוכחה מספקת…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין32 עמ׳
ע"א 909/16 · ישראל פרי ז"ל נ. סידרנסקי בדש חינה ז"ל (באמצעות יורשה על פי
בית המשפט העליון (ברוב דעות, מינץ ופוגלמן, כנגד דעת המיעוט של אלרון) קבע כי יחסי הצדדים נבחנים לפי דיני החוזים, כי גביית הפרמיות ללא ביטוח חיצוני היא הפרה יסודית, וכי הגשת התביעות היא הודעת ביטול המקימה חובת השבה הדדית. הערעורים התקבלו בחלקם והתיקים הוחזרו…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין8 עמ׳
ע"א 2912/16 · אלשייך הנדסה בע"מ נ. יהודה קורין (אריה)
בית המשפט העליון דחה את הערעור על פסק דין שחייב את המשיב בתשלום חלקי בתביעה להשבת כספים. נקבע כי החלפת המותב לא פגמה בהליך, וכי ממצאי העובדה של הערכאה הראשונה אינם מצדיקים התערבות. החלטת ההוצאות לא שונתה והערעור נדחה ללא צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה4 עמ׳
רע"א 7056/18 · שרה צל נ. עו"ד שמואל אהרון
בקשת רשות ערעור שנדחתה על פסק דין שאכף הסכם שכר טרחה בין עורך דין ללקוחה בתביעות לגמלה מהמל"ל. בית המשפט קבע כי הטענות בעיקרן עובדתיות ונוגעות לעניינה הפרטי של המבקשת, ולכן אין מקום לרשות ערעור בגלגול שלישי. לא נפסקו הוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין18 עמ׳
ע"א 5008/16 · המוסד לביטוח לאומי נ. מגן דוד אדום לישראל
בית המשפט העליון דחה את הערעור והערעור שכנגד. נקבע שלבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לתביעות לפי סעיף 362 אך הטענה הועלתה בשיהוי, וחוק ההתיישנות חל על תביעות אלה, אולם המל"ל מנוע מלטעון התיישנות בשל חובת ההגינות. ההחזר יוצמד למדד בלבד, והמל"ל חויב בהוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין2 עמ׳
ע"א 7420/16 · מוסך מיכה בן מאיר את בניו בע"מ נ. יוניון נוטורס בע"מ
בית המשפט קיבל את הערעור בחלקו ואישר את פסק הדין למעט גובה הסכום שעל המשיבה לשלם לסוכנת עם סיום ההתקשרות. נקבע כי הסכום ישקף שישה חודשי הודעה מוקדמת ונפסק סך של 250,000 ש"ח. שכר הטרחה שחויבה בו המערערת בבית המשפט המחוזי בוטל, ולא נפסק צו להוצאות בערכאה זו.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה3 עמ׳
רע"א 7879/18 · אור ביטון נ. חן משיח
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי. נקבע כי תניית פיצוי מוסכם אינה מונעת תביעת פיצויים נוספים בגין הפרות נפרדות, וכי יש לבחון את כוונת הצדדים בהסכם. הסכם גישור שנחתם בהליך קודם לא שלל את התביעה בגין הפרה שנולדה לאחר חתימתו.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין21 עמ׳
ע"א 810/17 · גיל באשה נ. סמי ג'רדג'י
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דין שקבע כי עסקת מתנה של זכויות חכירה בדירה נעשתה למראית עין כדי להבריח נכס מידי נושים שהם משפחת המנוח שנרצח. נקבע כי הנטל להוכחת חוזה למראית עין הוא בהוכחה מוגברת, וכי הוכחה הכוונה האמיתית מנסיבות ומהתנהגות הצדדים. נדחתה גם…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין8 עמ׳
ע"א 5619/16 · עזרא סולטניאן נ. פרחיה כהן
בית המשפט העליון קבע כי דירה שנרכשה על ידי השלוחה ונרשמה על שמה, תוך הפרת חובות השליחות, מוחזקת בנאמנות עבור השולח. נקבע כי מספיק קשר סיבתי בין השליחות לרכישה, ללא תלות במקור הכסף. הערעור התקבל והמערער זכאי להירשם כבעל הזכויות בדירה.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין13 עמ׳
ע"א 3931/16 · מור יצחק נ. נחמני שרה
בית המשפט העליון קבע כי הסכם אופציה במקרקעין אינו יכול לעמוד ללא מסמך כתוב כנדרש בסעיף 8 לחוק המקרקעין. אף שנקבע כי לא הוכח נזק צפוי, שכן במועד כריתת החוזה לא ניתן היה לצפות בנייה של יותר מ-10 דירות. הערעור נדחה והמערער חויב בהוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה4 עמ׳
בע"מ 6310/18 · פלוני נ. פלוני
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שקיבל ערעור והעמיד בטלות את קביעת בית משפט השלום כי המבקש הוא בן ממשיך במשק. נקבע כי העניין נטוע בנסיבות עובדתיות קונקרטיות ואינו מעורר שאלה משפטית עקרונית בעלת חשיבות כללית.…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה2 עמ׳
רע"א 2023/18 · יצחק שולדר נ. בנק מזרחי טפחות בע"מ
בית המשפט העליון דחה בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שביטל קביעה בדבר התיישנות תביעה לפירעון הלוואה. נקבע כי החלטת הבנק שלא להעמיד את כל החוב לפירעון מידי בהזדמנות הראשונה היא מכרעת למועד תחילת ההתיישנות. עשרת ימי החסד שבמכתב הדרישה נלקחו…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין4 עמ׳
בג"ץ 5231/18 · קר שירותי רפואה בע"מ נ. כללית שרותי בריאות
בית המשפט דחה על הסף עתירה נגד כללית שירותי בריאות שביקשה לחייב אותה להמשיך בהתקשרות חוזית או להסביר את סירובה. נקבע כי סכסוך חוזי נשאר סכסוך אזרחי גם כאשר אחד הצדדים הוא גוף בעל אספקטים ציבוריים. לפיכך הסכסוך צריך להתברר בערכאה האזרחית המתאימה ולא בבג"ץ.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין9 עמ׳
ע"א 1873/16 · דוד סויסה נ. הדרי אשקלון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
בית המשפט העליון קבע כי בית המשפט המחוזי שגה בהחלת גישת האשם התורם ובחלוקת הנזק בהפרה הדדית, שכן האגודה היא שהפרה ראשונה והפרה יסודית, והפרותיה תרמו תרומה סיבתית גדולה. הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי לקביעת שיעור הנזק שנגרם למערערים, והערעור שכנגד על דמי שימוש…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין1 עמ׳
בג"ץ 5938/17 · פלוני נ. משרד הפנים ירושלים
הרשמת ליאת בנמלך מחקה את עתירה מספר 5938/17 לאחר שנמסר כי האגרה לא שולמה. ההחלטה ניתנה בתאריך 27.6.2018. אין בטקסט הכרעה במהות העניין.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין5 עמ׳
ע"א 7986/17 · לאה אלוק נ. דורון אפרת
ערעורים מאוחדים בעניין ביצוע הסכם פשרה למכירת דירה בסביון, שבו נחלקו הצדדים מי הפר את ההסכם ובאיזה סדר יש לסלק את חוב המשכנתא. בית המשפט העליון לא התערב בקביעת הערכאה הדיונית לגבי ההפרה ואימץ את פסק הדין. לצורך השלמת העסקה מונה כונס נכסים לחתימה על מסמכים…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה4 עמ׳
רע"א 3399/18 · מיכל בן ארצי נ. ירון רום
בקשה לרשות ערעור שנדחתה על פסק דין של בית המשפט המחוזי שאישר העברת פרויקט חיזוק בית משותף ליזם חדש לאחר פירוק היזם הקודם. בית המשפט העליון קבע כי הבקשה נטועה בנסיבות הקונקרטיות של הסכסוך ואינה מעלה שאלה עקרונית בגלגול שלישי. לא נפסקו הוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה3 עמ׳
רע"א 2918/18 · הדר ביטון נ. אמיר אבו עמאר
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שביטל פסק דין שחייב את המוכר בפיצויים מוסכמים. נקבע כי הטענות נוגעות לפרשנות מערכת חוזית פרטנית ואינן מעוררות שאלה רחבה. כן נקבע כי שינוי התוצאה בין הערכאות אינו עילה כשלעצמו.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה23 עמ׳
ע"א 8559/15 · סלימאן עבאס נ. מפלי התנור בע"מ
בית המשפט העליון דחה את הערעורים וקבע כי ההסכם שנערך על ידי היזם בשם חברה בהקמה אושרר בדיעבד על ידי החברה ולכן הוא תקף. ההסכם הראשון בזמן גובר על ההסכם השני מאחר שהערת האזהרה נרשמה תוך זמן סביר ואין בכך חוסר תום לב. פסק דינו של בית המשפט המחוזי אושר.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה4 עמ׳
דנ"א 2931/18 · כאמל מוחמד שיבלי נ. מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל
בקשה לדיון נוסף בפסק דין שדחה ערעור על פסק דין בעניין הסכם פיצויים בגין הפקעת קרקע הכולל רכיב פיצוי בקרקע שלא פורט בנספח. בית המשפט דחה את הבקשה, מאחר שלא נקבעה בפסק הדין הלכה חדשה או קשה, וחילוקי הדעות נסבו על יישום הדין וניתוח הראיות. נקבע כי דעת מיעוט אינה…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין23 עמ׳
רע"א 4302/16 · עיריית ירושלים נ. פרידמן צבי
בית המשפט העליון קבע כי הליכי גבייה מינהליים של רשות מקומית אינם עוצרים או מאפסים את מרוץ ההתיישנות בהליך אזרחי, כי "תובענה" בסעיף 15 היא הליך בבית משפט בלבד, ודחה את הערעור ותביעת העירייה התיישנה. נדחתה בקשת היועץ המשפטי לממשלה לתחולה פרוספקטיבית, והעירייה…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה3 עמ׳
רע"א 7404/17 · מאיר ורדי נ. רינה בועז ז"ל
הבקשה לרשות ערעור נגד פסק דין שקבע כי המשיבים אינם חייבים לקבל דירה ללא טופס 4 בבניין שלא קיבל היתר גמר, נדחתה. בית המשפט העליון קבע כי העניין נטוע בנסיבות עובדתיות קונקרטיות ואינו מעורר שאלה עקרונית בעלת חשיבות כללית. לא נעשה צו להוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- פסק-דין3 עמ׳
ע"א 1990/17 · קייס מוחמד סלים נ. עותמאן אחמד זיאדאת
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דין משלים שקבע את מיקום השטחים שהגיעו למשיבים מתוך מקרקעין שנרכשו נטו. נקבע כי פרשנות ההסכם מלמדת שהצדדים צפו הפרשות לדרכים, וכי אין לסטות מחוות דעתו של המודד שמינה בית המשפט. טענת אי מתן ייפוי כוח לעורך הדין נדחתה, והמערער…
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.
- החלטה9 עמ׳
רע"א 1639/18 · די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ נ. נגה תקשורת (1995) בע"מ
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטה שדחתה בקשה לצו מניעה זמני נגד שידור סדרת טלוויזיה. נקבע כי סיכויי ההליך, אף שנוטים למבקשת, אינם מכריעים לנוכח מחלוקות עובדתיות ומשפטיות, וכי מאזן הנוחות והשיהוי מצדיקים את הדחייה. המבקשת חויבה בהוצאות.
לא ידוע אם התקציר מבוסס על המסמך המלא. לפני שמסתמכים עליו, קראו את המקור.